+43 6245 21864 - horúca linka rebelov pre úžasný marketing.

HERZBLUAT
marketing- & Reklamná agentúra, Salzburg

HERZBLUAT Marketingová a reklamná agentúra

Sme rebeli. Reklamné rebely.
Vyvíjame stratégie, aby ste boli úspešní.
Pre váš marketing. Pre vašu reklamu.

podmienky

1. Platnosť, uzavretie zmluvy

1.1 Reklamná agentúra spoločnosti Gregor Wimmer (ďalej len „agentúra“) poskytuje svoje služby výlučne na základe nasledujúcich všeobecných obchodných podmienok. Vzťahujú sa aj na všetky budúce obchodné vzťahy, aj keď na ne nie je výslovne uvedený odkaz.

1.2 Odchýlky od týchto a iných dodatkových dohôd so zákazníkom sú účinné iba vtedy, ak ich písomne ​​potvrdí agentúra.

1.3 Žiadne zmluvné podmienky zákazníka nebudú akceptované, pokiaľ nebude v jednotlivých prípadoch výslovne písomne ​​dohodnuté inak. Agentúra nemusí osobitne namietať proti zmluvným podmienkam zákazníka.

1.4 Ak by jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných podmienok boli neúčinné, nemá to vplyv na záväzný charakter ostatných ustanovení a zmlúv uzatvorených na ich základe. Neúčinné ustanovenie sa má nahradiť účinným ustanovením, ktoré sa najviac približuje svojmu významu a účelu.

1.5 Ponuky agentúry sa môžu meniť a nezáväzné.

2. Rozsah služieb, spracovanie objednávok a povinnosť zákazníka spolupracovať

2.1 Rozsah služieb, ktoré sa majú poskytnúť, vyplýva z popisu služby v zmluve o zastúpení alebo z potvrdenia objednávky agentúrou, ako aj z akéhokoľvek informačného protokolu. Ďalšie zmeny obsahu služieb si vyžadujú písomné potvrdenie agentúry. V rámci stanovenom zákazníkom má agentúra pri realizácii objednávky slobodu dizajnu.

2.2 Všetky služby agentúry (najmä všetky predbežné návrhy, náčrty, konečné umelecké diela, kefy, plány, kópie, farebné výtlačky a elektronické súbory) musia byť skontrolované zákazníkom a uvoľnené do troch pracovných dní od prijatia zákazníkom. Ak nie sú uvoľnené včas, považujú sa za schválené zákazníkom.

2.3 Zákazník sprístupní agentúre všetky informácie a dokumenty včas a kompletne, ktoré sú potrebné na poskytnutie služby. Bude vás informovať o všetkých okolnostiach, ktoré sú dôležité pre vykonanie príkazu, a to aj vtedy, ak sa o nich dozvie iba pri vykonávaní príkazu. Zákazník znáša náklady, ktoré vyplývajú zo skutočnosti, že agentúra musí z dôvodu nesprávnych, neúplných alebo následne zmenených informácií prácu opakovať alebo oneskoriť.

2.4 Zákazník je tiež povinný skontrolovať dokumenty (fotografie, logá atď.) Sprístupnené na vykonanie objednávky z hľadiska akýchkoľvek autorských práv, práv na ochranné známky alebo iných práv tretích osôb. Agentúra nezodpovedá za žiadne porušenie týchto práv. Ak sú voči agentúre vznesené nároky za takéto porušenie zákona, zákazník považuje agentúru za neškodnú a neškodnú; musí jej nahradiť všetky nevýhody, ktoré jej vzniknú v dôsledku nárokov tretích strán.

3. Externé služby / uvádzanie do prevádzky tretích strán

3.1 Agentúra je oprávnená podľa vlastného uváženia poskytovať služby sama, využívať kompetentné tretie strany ako sprostredkovateľov pri poskytovaní zmluvných služieb a / alebo nahrádzať tieto služby („externá služba“).

3.2 Uvedenie tretích osôb do prevádzky v súvislosti s externou službou sa uskutočňuje buď vo vlastnom mene alebo v mene zákazníka, ale v každom prípade na účet zákazníka. Agentúra starostlivo vyberie túto tretiu stranu a zabezpečí, aby mala potrebnú odbornú kvalifikáciu.

3.3 Pokiaľ agentúra objedná potrebné alebo dohodnuté externé služby, príslušní dodávatelia nie sú agentmi agentúry.

4. Dátumy

4.1 Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté ako záväzné, uvedené dodacie alebo servisné termíny sú iba približné a nezáväzné. Záväzné vymenovania musia byť zaznamenané písomne ​​alebo potvrdené písomne ​​agentúrou.

4.2 Ak je dodávka / služba agentúry oneskorená z dôvodov, za ktoré nie je zodpovedná, napríklad z dôvodu vyššej moci a iných nepredvídateľných udalostí, ktorým nemožno primeraným spôsobom zabrániť, výkonnostné povinnosti sú pozastavené na dobu trvania a do rozsahu prekážky a sú predĺžené. Podľa toho aj termíny. Ak takéto omeškania trvajú viac ako dva mesiace, zákazník a agentúra sú oprávnení od zmluvy odstúpiť.

4.3 Ak je agentúra v omeškaní, zákazník môže odstúpiť od zmluvy až potom, čo agentúre dal odkladnú lehotu najmenej 14 dní písomne ​​a jej platnosť skončila bez výsledku. Nároky na náhradu škody zo strany zákazníka z dôvodu neplnenia alebo zlyhania sú vylúčené, s výnimkou prípadu dôkazu o úmysle alebo hrubej nedbanlivosti.

5. Predčasné ukončenie

5.1 Agentúra je oprávnená ukončiť zmluvu s okamžitou účinnosťou zo závažných dôvodov. Dôležitý dôvod existuje najmä vtedy, ak:

a) poskytovanie služby sa stáva nemožným z dôvodov, za ktoré je zodpovedný zákazník alebo je ďalej oneskorený napriek stanoveniu lehoty odkladu 14 dní;

b) zákazník naďalej porušuje základné povinnosti z tejto zmluvy, ako je platba dlžnej sumy alebo povinnosti spolupracovať, a to aj napriek písomnému upozorneniu s dobou odkladu 14 dní.

c) existujú oprávnené obavy týkajúce sa úverovej bonity zákazníka a zákazník na žiadosť agentúry nevykonáva preddavky ani neposkytuje primeranú zábezpeku pred výkonom agentúry;

d) sa začína konkurzné konanie alebo vyrovnanie proti majetku zákazníka alebo žiadosť o začatie takéhoto konania je zamietnutá z dôvodu nedostatku prostriedkov na krytie nákladov alebo v prípade, že zákazník prestane platiť.

5.2 Zákazník má právo zo závažných dôvodov vypovedať zmluvu bez stanovenia doby odkladu. Dôležitý dôvod existuje najmä vtedy, ak agentúra naďalej porušuje základné ustanovenia tejto zmluvy napriek písomnému upozorneniu s lehotou 30 dní na nápravu porušenia zmluvy.

6. Poplatok

6.1 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, agentúra má nárok na poplatok za každú jednotlivú službu hneď po jej vykonaní. Agentúra má právo požadovať zálohy vo výške 25%, 50%, 70% alebo 100% na pokrytie svojich výdavkov. Z objemu objednávok s (ročným) rozpočtom 500 EUR - alebo z tých, ktoré trvajú dlhšie obdobie, je agentúra oprávnená vytvárať priebežné faktúry alebo zálohové faktúry alebo požadovať platby na účet.

6.2 Poplatok je čistý poplatok plus DPH v zákonnej sadzbe. V prípade neexistencie dohody v jednotlivých prípadoch má agentúra nárok na poplatok za trhovú cenu za poskytované služby a prevod práv na používanie podľa zákona o autorských právach a ochranných známkach.

6.3 Všetky služby agentúry, ktoré nie sú výslovne kryté dohodnutým poplatkom, budú odmeňované osobitne. Všetky hotovostné výdavky agentúry musia byť uhradené zákazníkom.

6.4 Odhady agentúry sú nezáväzné. Ak je možné predpokladať, že skutočné náklady prekročia náklady odhadnuté agentúrou o viac ako 15%, agentúra bude informovať zákazníka o vyšších nákladoch. Prekročenie nákladov sa považuje za schválené zákazníkom, ak zákazník do troch pracovných dní od tohto oznámenia písomne ​​nevznesie námietky a súčasne oznámi lacnejšie alternatívy. Ak sú náklady prekročené až o 15%, nevyžaduje sa osobitné oznámenie. Predpokladá sa, že klient od začiatku schválil tento odhad nákladov.

6.5 Agentúra má nárok na dohodnutý poplatok za všetky práce agentúry, ktoré nevykonáva zákazník z akéhokoľvek dôvodu. Ustanovenie o úvere podľa § 1168 AGBG je vylúčené. Zaplatením poplatku zákazník nezíska žiadne užívacie právo na už vykonanú prácu; Koncepty, koncepty a iné neimplementované dokumenty sa musia agentúre okamžite vrátiť.

7. Platba, ponechanie vlastníctva

7.1 Poplatok je splatný okamžite (platobná lehota 10 dní od dátumu fakturácie) ihneď po prijatí faktúry a bez odpočtu, pokiaľ sa v jednotlivých prípadoch písomne ​​nedohodnú špeciálne platobné podmienky. To platí aj pre fakturáciu všetkých hotovostných výdavkov a iných výdavkov. Tovar dodaný agentúrou zostáva vlastníctvom agentúry až do úplného zaplatenia poplatku vrátane všetkých vedľajších záväzkov.

7.2 V prípade platobnej neschopnosti zákazníka sa uplatňuje zákonný úrok z omeškania vo výške uplatniteľnej na obchodné transakcie. Okrem toho sa zákazník v prípade omeškania s platením zaväzuje uhradiť agentúre vzniknuté poplatky za pripomenutie a výber (45,00 EUR od 1. upomienky), pokiaľ sú potrebné na primerané právne stíhanie. V každom prípade to zahŕňa náklady na dva upomienkové listy pri bežných trhových sadzbách a upomienkový list od právnika povereného inkasom. Uplatňovanie ďalších práv a nárokov zostáva nedotknuté.

7.3 V prípade platobnej neschopnosti zákazníka môže agentúra okamžite poskytnúť všetky služby a čiastočné služby splatné v rámci iných zmlúv uzatvorených so zákazníkom. Agentúra nie je okrem toho povinná poskytovať ďalšie služby, až kým nebude uhradená dlžná suma. Ak bola dohodnutá platba v splátkach, agentúra si vyhradzuje právo požadovať okamžitú úhradu celého nesplateného dlhu v prípade oneskoreného zaplatenia čiastkových súm alebo vedľajších nárokov (strata termínu).

7.4 Zákazník nie je oprávnený započítať svoje vlastné pohľadávky proti pohľadávkam agentúry, pokiaľ pohľadávka zákazníka nebola agentúrou uznaná písomne ​​alebo nebola určená súdom.

8. Vlastníctvo a autorské práva

8.1 Všetky služby agentúry vrátane služieb z prezentácií (napr. Návrhy, nápady, náčrty, predbežné návrhy, klikyháky, konečné výkresy, koncepty, negatívy, diapozitívy), vrátane ich jednotlivých častí, ako aj jednotlivé obrobky a originály originálov, zostávajú vlastníctvom agentúry a môžu agentúra ich môže kedykoľvek získať späť, najmä po ukončení zmluvného vzťahu. Zaplatením poplatku zákazník získa užívacie právo na dohodnutý účel. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, zákazník môže využívať služby agentúry iba v Rakúsku. Nadobudnutie práv na používanie a využívanie služieb agentúry vždy vyžaduje úplné zaplatenie poplatkov účtovaných agentúrou.

8.2 Zmeny alebo spracovanie služieb agentúrou, najmä ich ďalší rozvoj zákazníkom alebo tretími stranami, ktoré pre ne pracujú, sú povolené iba s výslovným súhlasom agentúry a - pokiaľ sú služby chránené autorským právom - autor.

8.3 Na využívanie služieb agentúry, ktoré idú nad rámec pôvodne dohodnutého účelu a rozsahu použitia - bez ohľadu na to, či je táto služba chránená autorským právom - sa vyžaduje súhlas agentúry. Agentúra a autor sú za to oprávnení oddeliť primeranú odmenu.

8.4 Na používanie služieb agentúry alebo reklamných materiálov, na ktoré agentúra vyvinula koncepčné alebo kreatívne šablóny, sa súhlas agentúry vyžaduje aj po uplynutí platnosti zmluvy o zastúpení, bez ohľadu na to, či je táto služba chránená autorským právom alebo nie.

8.5 V prvom roku po ukončení zmluvy má agentúra nárok na plný poplatok za agentúru dohodnutý v zaniknutej zmluve za použitia podľa odseku 4. V druhom alebo treťom roku po skončení platnosti zmluvy je iba polovica alebo štvrtina odmeny dohodnutej v zmluve. Od 1. roku po ukončení zmluvy sa neplatia žiadne poplatky agentúram.

8.6 Zákazník zodpovedá agentúre za akékoľvek nezákonné použitie v dvojnásobnej výške, ako je poplatok za toto použitie.

9. Identifikácia

9.1 Agentúra je oprávnená odvolávať sa na agentúru, a ak je to potrebné, na autora vo všetkých reklamných materiáloch a vo všetkých reklamných opatreniach bez toho, aby mal zákazník nárok na akúkoľvek platbu.

9.2 S výhradou písomného odvolania zákazníka, ktoré je možné kedykoľvek, je agentúra oprávnená odkazovať na existujúci obchodný vzťah so zákazníkom na vlastných reklamných nosičoch a najmä na svojich internetových stránkach s menom a logom spoločnosti (referenčná poznámka).

10. Záruka

10.1 Zákazník je povinný nahlásiť všetky vady okamžite, v každom prípade do ôsmich dní po doručení / servise agentúrou, skryté vady do ôsmich dní od ich zistenia, písomne ​​s popisom vady; inak sa služba považuje za schválenú. V takom prípade je vylúčené uplatnenie záručných a kompenzačných nárokov, ako aj právo na predchádzanie chybám z dôvodu vád.

10.2 V prípade oprávneného a včasného oznámenia vád má zákazník právo na to, aby agentúra vylepšila alebo vymenila dodávku / službu. Agentúra odstráni nedostatky v primeranej lehote, pričom zákazník umožní agentúre prijať všetky opatrenia potrebné na vyšetrovanie a nápravné opatrenie. Agentúra je oprávnená odmietnuť vylepšiť službu, ak to nie je možné alebo ak je pre agentúru potrebné neúmerne veľké úsilie. V takom prípade má zákazník právo na zákonné práva na premenu alebo zníženie. V prípade vylepšenia je zodpovednosťou klienta previesť chybnú (fyzickú) položku na svoje náklady.

10.3 Je zodpovednosťou klienta skontrolovať výkonnosť z hľadiska zákonnosti, najmä konkurencie, ochranných známok, autorských práv a administratívnej prípustnosti. Agentúra nezodpovedá za správnosť obsahu, ak bol špecifikovaný alebo schválený zákazníkom.

10.4 Záručná doba je šesť mesiacov od dodania / vykonania servisu. Právo na regres proti agentúre v súlade s oddielom 933b ods. 1 ABGB zaniká jeden rok po dodaní / doručení. Zákazník nemá nárok na zadržanie platieb z dôvodu reklamácie. Pravidlo domnienky § 924 AGBG je vylúčené.

11. Zodpovednosť a zodpovednosť za výrobky

11.1 V prípade ľahkej nedbanlivosti agentúra nezodpovedá za škodu na majetku alebo finančnú škodu pre zákazníka, a to bez ohľadu na to, či ide o priamu alebo nepriamu škodu, ušlý zisk alebo následnú škodu spôsobenú vadami, škodu z dôvodu omeškania, nemožnosť, pozitívne porušenie reklamácie, zavinenie pri uzatváraní zmluvy, z dôvodu vady resp. neúplný výkon. Poškodený musí preukázať existenciu hrubej nedbanlivosti.

11.2 Akákoľvek zodpovednosť agentúry za nároky vznesené voči zákazníkovi na základe služby poskytovanej agentúrou (napr. Reklamné opatrenia) je výslovne vylúčená, ak si agentúra splnila svoju oznamovaciu povinnosť alebo ak o nijakej takejto povinnosti nevedela, s miernou nedbanlivosťou bez ujmy. Agentúra predovšetkým nezodpovedá za náklady na právne zastúpenie, náklady na právne zastúpenie zákazníka alebo náklady na uverejnenie rozsudkov, ani za akékoľvek nároky na náhradu škody alebo iné nároky tretích strán; zákazník musí v tomto ohľade odškodniť agentúru.

11.3 Nároky zákazníka na náhradu škody zanikajú šesť mesiacov po tom, čo sa o škode dozvedel; najmenej po troch rokoch od konania agentúry o porušení. Nároky na náhradu škody sú obmedzené na čistú hodnotu objednávky.

12. Ochrana osobných údajov

Zákazník výslovne súhlasí s tým, že agentúra bude automaticky určovať, ukladať a spracúvať údaje poskytnuté zákazníkom (meno, adresa, e-mail, údaje o kreditnej karte, údaje na prevod účtu) na účely plnenia zmluvy a podpory zákazníka, ako aj na jeho vlastné reklamné účely. , Klient súhlasí s tým, aby mu bola elektronická pošta zasielaná na reklamné účely až do odvolania.

13. Rozhodné právo

Zmluva a všetky vzájomné práva a povinnosti z nej odvodené, ako aj nároky medzi agentúrou a zákazníkom, podliehajú rakúskemu hmotnému právu s vylúčením kúpneho práva OSN.

14. Miesto plnenia a jurisdikcia

14.1 Miesto plnenia je sídlom agentúry. V prípade odoslania sa riziko prenáša na zákazníka, akonáhle agentúra odovzdá tovar ním zvolenému prepravcovi.

14.2 Miestom jurisdikcie pre všetky právne spory, ktoré vzniknú medzi agentúrou a zákazníkom v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom, je súd príslušný v sídle agentúry. Bez ohľadu na to je agentúra oprávnená žalovať zákazníka v mieste jeho všeobecnej jurisdikcie.

15. záverečné ustanovenia

15.1. Dodatočné dohody, zmeny a doplnky musia byť vykonané písomne, aby boli účinné.

15.2. Po ukončení alebo prerušení poskytovania služby je dodávateľ oprávnený vypnúť domovskú stránku poskytovanú klientovi alebo používať doménu sprístupnenú na iné účely.

15.3. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Neplatnosť jednotlivých ustanovení týchto obchodných podmienok nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Neplatné ustanovenie sa nahrádza platným ustanovením, ktoré sa z právneho a ekonomického hľadiska najviac približuje zmyslu a účelu prvého ustanovenia.

15.4. Platí výlučne rakúske právo. Miestom plnenia pre obe strany je sídlo dodávateľa. Miestom jurisdikcie pre obe strany je 5020 Salzburg.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE TVORBU A PREVÁDZKU DOMOVSKEJ STRÁNKY

1 Rozsah pôsobnosti

1.1. Klient má uzavretú zmluvu s reklamnou agentúrou Gregora Wimmera („zhotoviteľ“) na vytvorení a prevádzke webovej stránky, preto sa na vytvorenie a prevádzku tejto webovej stránky klienta vzťahujú nasledujúce ustanovenia.

1.2. Okrem týchto „Všeobecných podmienok pre vytvorenie a prevádzku domovskej stránky“ platia aj „Všeobecné podmienky“ dodávateľa. Obchodné podmienky klienta neplatia.

2. Poskytovanie služieb

2.1. Klient dostane od dodávateľa formulár na vytvorenie svojej domovskej stránky týkajúcej sa možného obsahu domovskej stránky. Ak toto nedostane, môže sa to poslať na office @herzbluat.at je možné požiadať. Len čo dodávateľ dostane tento formulár a všetky ďalšie dokumenty a údaje potrebné na vytvorenie a fungovanie domovskej stránky, môže sa začať vytvárať domovská stránka. Klient je zodpovedný za ich včasné sprístupnenie. Termín a teda platba mesačných splátok sa začína podpisom.

3. Dizajn domovskej stránky

3.1. Zhotoviteľ vytvorí pre klienta domovskú stránku v súlade s prehľadom výkonov, ktorý sa odovzdá pri uzavretí zmluvy a je tiež k dispozícii na internete na adrese www.herzbluat.at je prístupný.

3.2. Po dokončení domovskej stránky zašle dodávateľ objednávateľovi odkaz, pomocou ktorého si môže klient prezrieť domovskú stránku, ktorá ešte nebola aktivovaná. Klient musí skontrolovať obsah webovej stránky, či je v súlade so zákonnými povinnosťami (najmä v oblasti tlače, publikačných povinností alebo profesionálnej etiky) a písomne ​​informovať dodávateľa o akýchkoľvek požiadavkách na opravu alebo potrebných zmenách do 5 pracovných dní. O zmeny obsahu, ktoré nie sú nedostatkami, môže klient požiadať iba raz pred aktiváciou. Ak dôjde k žiadosti o zmenu, dodávateľ ju zrealizuje v rozumnej lehote, ak je to možné, a pošle objednávateľovi odkaz na kontrolu zmenenej domovskej stránky.

3.3. Ak klient vydal domovskú stránku, aktivuje ju domovská stránka. Domovská stránka sa považuje za schválenú aj bez výslovného vyhlásenia o schválení, ak klient nepožiadal o zmenu do 5 pracovných dní od odoslania odkazu.

3.4. Ak klient nemá svoju vlastnú doménu, kontraktor mu ponúkne poskytnutie domény. Zhotoviteľ nezaručuje, že určité domény požadované klientom je možné priradiť a / alebo že priradené domény neobsahujú práva tretích strán alebo že budú z dlhodobého hľadiska zavedené. Klient si kontroluje, či požadovaná doména nezasahuje do práv tretích strán. Doména je registrovaná u dodávateľa. Prevod domény na klienta je možný iba s výslovným súhlasom dodávateľa. Zmluvná strana môže najmä odmietnuť uvoľnenie a / alebo prevod domény, pokiaľ si klient nesplní svoje povinnosti zo zmluvy v plnom rozsahu alebo pokiaľ sa zmluva potvrdzuje. Za výber vhodnej domény zodpovedá klient.

4. Prevádzka a údržba domovskej stránky

4.1. Počas trvania zmluvy, ako aj počas ďalších období po ukončení platnosti zmluvy, zmluvná strana uchováva domovskú stránku dostupnú na svojich serveroch na účely jej vyhľadávania (hostenia) a zabezpečuje jej prevádzku v súlade s nasledujúcimi dohodami.

4.2. Po aktivácii môže klient kedykoľvek sám zmeniť obsah svojej domovskej stránky pomocou CMS. Akékoľvek ďalšie žiadosti o zmenu je možné uviesť do provízie za poplatok.

5. Služby klienta

5.1. Objednávateľ poskytuje dodávateľovi obsah potrebný na vytvorenie webovej stránky a obsah potrebný na vykonanie akejkoľvek požadovanej zmeny, najmä fotografie, videá alebo texty, a to vo vopred dohodnutom formáte. Zhotoviteľ nie je povinný kontrolovať obsah sprístupnený klientom, najmä pokiaľ ide o to, či je vhodné dosiahnuť účel sledovaný vytvorením domovskej stránky, alebo či obsah nezasahuje do práv tretích osôb. Zhotoviteľ si však vyhradzuje právo odmietnuť zjavne nezákonný obsah.

5.2. Klient je povinný označiť obsah na svojej webovej stránke ako svoj vlastný obsah s uvedením zákonom požadovaných informácií (odtlačok). Objednávateľ oslobodzuje dodávateľa od všetkých nárokov založených na porušení vyššie uvedených povinností a v tomto smere odškodňuje a zneškodňuje dodávateľa.

5.3. Ak má klient doménu, pod ktorou sa má domovská stránka aktivovať, musí predložiť všetky vyhlásenia, ktoré sú potrebné na to, aby mohol doménu pre domovskú stránku používať.

5.4. Pokiaľ objednávateľ nesplní svoje povinnosti spolupracovať (pozri body 2.1., 3.2. A 3.4.), Môže dodávateľ odmietnuť vytvorenie domovskej stránky. Ak klient neposkytne žiadny obsah, dodávateľ si vyhradzuje právo dočasne pozastaviť domovskú stránku, nie však platiť 36 mesačných poplatkov.

6. Práva na používanie

6.1. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi jednoduché právo po dobu trvania zmluvy používať webovú stránku, ktorú pre objednávateľa vytvoril zhotoviteľ.

6.2. Všetky práva na obsah poskytovaný klientom zostávajú klientovi.

7. Odškodnenie

7.1. Vytvorenie a online umiestnenie domovskej stránky sa vyrovná zaplatením 36. mesačných splátok.

7.2. Ak je klient v omeškaní s platbami v celkovej výške 36 mesačných splátok, je dodávateľ oprávnený domovskú stránku vypnúť, kým nebude uhradená celá suma, alebo zablokovať prístup na ňu.

8. Záruka a ručenie

8.1. Zhotoviteľ zaručuje, že vytvorená domovská stránka je v súlade so zmluvou.

8.2. Zhotoviteľ naprogramuje domovskú stránku tak, aby ju mohli vyhľadávače čítať a indexovať. Predovšetkým však dodávateľ nezaručuje určité poradie domovskej stránky, pretože poradie závisí od mnohých faktorov, ktoré dodávateľ nemôže ovplyvniť.

8.3. Zmluvná strana zaručuje dostupnosť svojich serverov 99% ročne. To neplatí pre časy, keď server nie je možné zastihnúť z dôvodu technických alebo iných problémov, ktoré sú mimo kontroly dodávateľa (vyššia moc, chyba tretích strán atď.). Dodávateľ môže obmedziť prístup k službám, ak to vyžaduje bezpečnosť prevádzky siete, údržba integrity siete, najmä zabránenie vážnym prerušeniam siete, softvéru alebo uložených údajov.

8.4. Zhotoviteľ zodpovedá iba za škody spôsobené hrubou nedbanlivosťou alebo úmyslom. Zodpovednosť za ušlý zisk alebo iné následné škody je výslovne vylúčená. Výška zodpovednosti je obmedzená na odmenu zaplatenú klientom. Nároky na náhradu škody voči dodávateľovi sa musia uplatniť súdnou cestou v prípade akejkoľvek inej straty do jedného roka od zistenia škody a strany, ktorá škodu spôsobila.

9. Práva tretích strán

9.1. Zhotoviteľ je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby používaním a prevádzkou ním vytvorenej domovskej stránky neporušovali žiadne práva tretích strán, pokiaľ to nie je spôsobené obsahom poskytovaným klientom alebo porušením povinností týkajúcich sa informácií na domovskej stránke (napr. Odtlačok ) nasleduje. Ak dodávateľ používa na vytvorenie domovskej stránky základnú technológiu alebo softvér vyvinutý tretími stranami, dodávateľ zaručuje, že má potrebné práva a že je oprávnený udeľovať práva uvedené v bode 6.

9.2. Zhotoviteľ nepreberá zodpovednosť za obsah sprístupnený klientom alebo informácie na domovskej stránke, ktoré sú založené na informáciách poskytnutých klientom (napr. Odtlačok). Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za porušenie práv spôsobených doménou, ktorú klient používa. Ak sú voči dodávateľovi uplatnené nároky z dôvodu porušenia práv vyplývajúcich z obsahu alebo informácií na webovej stránke alebo z dôvodu nedostatku informácií alebo domény od tretích strán, objednávateľ na základe prvej žiadosti oslobodí dodávateľa od takýchto nárokov a odškodní ich a odškodní ich , V takýchto prípadoch je dodávateľ oprávnený vypnúť domovskú stránku klienta alebo zablokovať prístup podľa vlastného uváženia, kým sa záležitosť nevyjasní.

KONTAKT - Zavolajte nám, napíšte nám správu, tešíme sa na stretnutie s Vami:

HERZBLUAT
Marketingová a reklamná agentúra
Michael-Walz-Gasse 20
A-5020 Salzburg, Rakúsko

office@herzbluat.at

+43 6245 21864

Dkkfm. Gregor Wimmer Reklamná agentúra
DIČ: ATU57352377

KONTAKT
Pošlite nám správu.

0 2 + =?

HERZKLOPFEN
náš newsletter - zaregistrujte sa tu:

MICHAEL-WALZ-GASSE 20, 5020 SALZBURG - kde sa rozvíja skutočne dobrá reklama.